+7 (495) 332-37-90Москва и область +7 (812) 449-45-96 Доб. 640Санкт-Петербург и область

Исключительное право акт выполненных работ нюансы

Исключительное право акт выполненных работ нюансы

Учет результатов интеллектуальной деятельности нередко вызывает затруднения и у правообладателей НМА, и у пользователей таких объектов. Приведем методологию учета результатов интеллектуальной деятельности в различных хозяйственных ситуациях, базирующуюся на требованиях нормативных правовых документов и судебной практике. А также расскажем об отдельных нюансах налогообложения НМА и новшествах, которые можно будет применять в г. Особенности правового статуса объектов интеллектуальной деятельности регулируются отдельными главами части четвертой ГК РФ. Объекты интеллектуальной собственности представляют собой права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и организаций, которым предоставляется правовая охрана. На результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных ГК РФ, также личные неимущественные права и иные права право следования, право доступа и другие.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Результаты интеллектуальной деятельности: особенности бухгалтерского и налогового учета

Договор авторского заказа на создание произведения искусства, литературы, науки является договором, в котором автор одна сторона принимает на себя обязательство по заказу заказчика другой стороны создать произведение искусства, литературы, науки, обусловленное договором, на материальном носителе или в другой форме статья Гражданского Кодекса РФ. Существуют три главных образца договора авторского заказа на создание произведения искусства, литературы, науки:. Договор авторского заказа, согласно которому автор произведение искусства, литературы, науки создает и передает заказчику его, а наряду с произведением дает имущественные права на его применение в пределах, определенных договором.

C отчуждением всех исключительных прав — это договор, согласно которому автор, когда создал произведение искусства, литературы, науки передает это произведение заказчику другой стороне с отчуждением всех исключительных прав на произведение в полном объеме. Не предусматриваются условия отчуждения или предоставления исключительных прав применения созданного произведения.

Стороны до заключения договора авторского заказа обязаны урегулировать требования, которые предъявляются к предстоящему произведению искусства, литературы, науки, сроки для его создания, размер вознаграждения, объем прав автора и заказчика на созданное произведение и так далее.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно! ПО создается работниками в рамках служебного произведения или внешними подрядчиками по гражданско-правовым договорам.

Что не забыть указать в договоре с подрядчиком - ниже в чек-листе. Про служебные произведения подробнее здесь.

С внешними подрядчиками заключаются, как правило, договоры подряда или реже - договоры авторского заказа. Подрядчиком по договору подряда может быть как физическое, так и юридическое лицо, а по договору авторского заказа — только физическое лицо. Нужно достаточно подробно указать, что будет создавать подрядчик. Если ПО сложное, можно составить техническое задание. В договоре указываются этапы, сроки, стоимость, суть работ описание, характеристики, функциональность, другие пожелания и прочее.

Клиентам - подрядчикам обычно я советую обратить особое внимание на то, как указывается стоимость работ. Чем подробнее она указывается в отношении разных работ в рамках этапа, тем проще будет посчитать стоимость работ при расторжении договора или в суде например, при взыскании денег с подрядчика, потому что он не сделал работы.

Суд для определения объема выполненных работ по созданию ПО и их стоимости привлекает эксперта, поскольку самостоятельно не может решить этот вопрос. Эксперт посмотрит ваш договор и ваше ТЗ, и чем понятнее и подробнее оно будет, тем проще будет эксперту ответить на вопрос, какой объем работ выполнен и какая стоимость выполненного.

В моей практике была такая ситуация : заказчик заказал разработку сайта интернет-магазина. Впоследствии заказчик обратился в суд к подрядчику за взысканием части уплаченных сумм в связи с обнаруженными недостатками.

Одним из таких недостатков заказчик указал, что сайт не адаптировался хорошо при входе с мобильного телефона. При этом в техническом задании такая адаптация вообще не упоминалась. Истец в суде говорил, что он думал, что такая адаптация подразумевается как стандарт на рынке, а ответчик — что такого стандарта нет.

А сейчас встаньте на место судьи: ему вообще может быть неизвестно, стандарт или это. Истец в суде не доказал, что такая адаптация — это стандарт. С учетом того что и в документах ничего не сказано, суд решил, что стороны и не договаривались об этом, а значит, ответчик и не должен был делать. В итоге - сторона не достигла того, ради чего пошла в суд. Это как иллюстрация того, что техническое задание должно быть достаточно подробным, и стороны должны прописывать свои пожелания. Часто бывает, что в ходе создания программы, заказчик просит внести те или иные правки.

Если вы подрядчик, то имеет смысл либо ограничить количество таких изменений в договор чтобы не наработаться бесплатно , либо согласовать заранее дополнительную оплату или механизм ее расчета за внесение таких правок. Риск несогласования этого момента: подрядчик, внося правки по желанию заказчика, может выйти за сроки, заказчик может потом ссылаться на этот факт для снижения стоимости работ подрядчика либо вообще говорить о срыве проекта, расторжении договора и взыскании уплаченных сумм.

Хотите по-другому? В договоре нужно прямо указать, что будет передаваться заказчику: объектный код или исходный код тоже, передается или нет документация. Если не указать про передачу исходного кода, то потом заказчику может быть очень сложно вносить изменения в такую программу. Кроме того, целесообразно указывать, как будет передавать программа: на материальном носителе или загружаться на какой-либо ресурс.

Ключевое отличие создания ПО по договору подряда от служебных произведений заключается в том, что закон в отношении подряда не содержит презумпции, что все исключительные права на что создано подрядчиком, автоматически принадлежат заказчику. Это значит, в договорах подряда нужно особое внимание уделить пунктам о передаче исключительных прав заказчику когда передаются, сколько стоят.

Если не будет такого условия: заказчик будет вправе использовать результат только для своих внутренних целей по сути у него будет только лицензия. Использование результата на основании лицензии потенциально может создать заказчику проблемы в будущем.

В договоре следует указывать сроки на разные случаи: сроки выполнения работ, сроки принятия заказчиком, сроки тестирования ПО, сроки устранения недостатков, сроки согласования заказчиком результата включая промежуточные этапы, если договором предусмотрены этапы , сроки направления заказчиком информации при запросе ее подрядчиком.

Однако я часто сталкивалась с такой ситуацией: указаны календарные сроки выполнения каждого этапа например, первый этап - до 21 декабря года, второй - до 17 января года , а потом подрядчик не укладывается в один этап, потому что заказчик не согласовывает быстро или быстро не предоставляет информацию, материалы.

В итоге: все сроки поехали, негодование заказчика растет, и он начинает обвинять подрядчика в срыве сроков, угрожать расторжением договора, судом. Работы могут приниматься поэтапно или только итоговый результат. Но если вы исполнитель, в договоре важно указать условие , что если вы направляете акт о принятии итогового результата, а заказчик не реагирует в течение указанного в договоре срока, то вы вправе подписать акт в одностороннем порядке , и заказчик не вправе будет оспаривать данный факт.

И когда такая ситуация наступает - вы подписываете акт в одностороннем порядке. Зачем это нужно: чтобы в случае суда, подрядчик сослался на этот односторонне подписанный акт как на факт принятия заказчиком результата работ и возникновение обязанности оплатить работы. И уже заказчик будет оправдываться, почему он не подписал акт вовремя и почему не направил свои замечания. Наличие такого акта, конечно, не освобождает подрядчика за недостатки в результате работ которые может выявить экспертиза , но суд может увидеть злоупотребление со стороны заказчика в связи с непринятием работ.

Если вы заказчик, то стоит подумать, насколько вам требуется написать запрет на использование подрядчиком открытого кода. США и Европе известны споры, связанные с нарушениями использования копилефтных лицензий, и большими суммами штрафов по итогу.

В России таких споров я пока не видела. Но если вы разрабатываете для иностранной компании, или наоборот — вы иностранная компания - заказчик, стоит поразмыслить над этим условием.

Или, как минимум, попросить у подрядчика список лицензий, который тот использовал при выполнении проекта, чтобы хотя бы просто знать. Здесь, конечно, не все рекомендации, но одни из самых важных, по которым вы можете проверить договор на разработку ПО с внешними подрядчиками. Материал опубликован пользователем.

По порядку. Avramov Max. В итоге - сторона вы достигла того, ради чего пошла в суд. Natalya Fadeeva. Nathan Zachary. Большое спасибо, очень полезно, прямо сейчас как раз на стадии подписания именно такого договора.

Причем в две стороны - и с заказчиком, и с исполнителем. Вот бы еще пример такого договора - цены бы не было! Но и на том спасибо, прояснилось многое. Лучше конечно договор стандартный не брать, а прорабатывать для себя. Потому что ситуации у всех разные, нюансов много, поэтому стандартный договор может не учесть всего.

Это понятно, но базовые какие-то вещи ведь существуют? Определения и т. Общие какие-то места. Чтоб самому не выдумывать формулировки Это да. Как правило, у любой компании, которая занимается разработкой, есть свой шаблон. А общие шаблоны можно посмотреть в правовых базах или в интернете, но с доработкой. И лучше доработка юристом. Evgeni Nabokov. Допустим, нужно реализовать поиск в приложении. Он реализован, но работает 30 секунд, а не 2. Функция есть?

Есть, но то, как она работает, никуда не годится. Эти вещи тоже надо прописывать. На самом деле тысячи ньюансов. Как было замечено, адаптированная версия для мобильного приложения совсем не подразумевается. А какие браузеры поддерживаются если речь о сайте? А что если сайт -- SPA, и нормально не индексируется. Тогда нужно делать отдельную выдачу для поисковых ботов, что опять же нельзя рассматривать как само собой разумеющееся.

Dima Kotobotov. Еще на следующей стадии делается версия которая не только лучше работает, но и начинает делать что-то реально полезное и тд и тому подобное. В технически сложных стартапах невозможно перепрыгнуть все эти стадии, а также продумать и впихнуть все хотелки в один этап.

Речь идёт о том, что описание может быть сделано в приложении к договору. А если ПО сложное, то обычно делается отдельный документ - техническое задание. Я не имела в виду, что если ПО несложное, то не нужно его описывать подробно. Евгения Стрельникова. Закон в отношении подряда не содержит презумпции, что все исключительные права на что создано подрядчиком, автоматически принадлежат заказчику" - почему?

Ведь в ст прямо указано, по договору, предметом которого было создание ПО, исключительные права принадлежат заказчику. В договоре заказа такая презумпция есть. Показать еще.

Гражданско-правовые договоры в сфере IT: способы приобретения прав на софт. Часть 2

Передача прав на компьютерные программы не облагается НДС, а со стоимости работ по их созданию нужно платить налог. Это подтвердил Минфин России. Однако если изначально по договору на создание программ исключительное право возникает у исполнителя, а затем передается заказчику, вознаграждение за такую передачу не облагается НДС.

Учет результатов интеллектуальной деятельности нередко вызывает затруднения и у правообладателей НМА, и у пользователей таких объектов. Приведем методологию учета результатов интеллектуальной деятельности в различных хозяйственных ситуациях, базирующуюся на требованиях нормативных правовых документов и судебной практике. А также расскажем об отдельных нюансах налогообложения НМА и новшествах, которые можно будет применять в г.

На результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных ГК РФ, также личные неимущественные права и иные права право следования, право доступа и другие. Интеллектуальные права не зависят от права собственности на материальный носитель вещь , в котором выражены соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. По общему правилу ст. Таким образом, объекты интеллектуальной деятельности объекты нематериальных активов могут передаваться: — по договору об отчуждении исключительного права; — лицензионному договору.

Исключительное право акт выполненных работ нюансы

Договором предусмотрено выполнение работ по этапам, каждый из них сопровождается оформлением акта сдачи-приемки этапа работ. Кроме того, исполнитель выставляет по окончании каждого этапа заказчику счет-фактуру. Заказчика интересует, правомерно ли ему предъявлен НДС. По мнению организации, реализация работ по созданию исполнителем программного продукта освобождена от обложения НДС на основании пп. Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно! Учет результатов интеллектуальной деятельности нередко вызывает затруднения и у правообладателей НМА, и у пользователей таких объектов.

Услуги, подряд или авторский заказ? Выбираем договор для работы с заказчиком

Договором предусмотрено выполнение работ по этапам, каждый из них сопровождается оформлением акта сдачи-приемки этапа работ. Кроме того, исполнитель выставляет по окончании каждого этапа заказчику счет-фактуру. Заказчика интересует, правомерно ли ему предъявлен НДС. По мнению организации, реализация работ по созданию исполнителем программного продукта освобождена от обложения НДС на основании пп. Если да, вправе ли заказчик, имея в наличии оформленный в соответствии со ст.

Чтобы оформить договорённость письменно, взял шаблон договора возмездного оказания услуг. Договор подписали, клиент перевёл аванс.

Договор авторского заказа на создание произведения искусства, литературы, науки является договором, в котором автор одна сторона принимает на себя обязательство по заказу заказчика другой стороны создать произведение искусства, литературы, науки, обусловленное договором, на материальном носителе или в другой форме статья Гражданского Кодекса РФ. Существуют три главных образца договора авторского заказа на создание произведения искусства, литературы, науки:. Договор авторского заказа, согласно которому автор произведение искусства, литературы, науки создает и передает заказчику его, а наряду с произведением дает имущественные права на его применение в пределах, определенных договором. C отчуждением всех исключительных прав — это договор, согласно которому автор, когда создал произведение искусства, литературы, науки передает это произведение заказчику другой стороне с отчуждением всех исключительных прав на произведение в полном объеме.

.

.

.

Важный нюанс: в случае установления этапного выполнения работ по Цена работ может определяться как в виде фиксированной суммы, Формулировка о передаче исключительного права признается в силу ст. ГК Также закон обязывает заказчика установить автору в договоре.

.

.

.

.

.

.

.

Комментарии 2
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. hegydoork

    Мусора и в африке мусора, причём это же наши соседи, одноклассники, родственники, сволочи в форме. А на машине походу кто-то уже три эти года катается.

  2. perabkeyri

    Я правильно понял? что если в городе нужно ехать 50 км/ч, а я превысил до 69 км/ч, то есть меньше 20 км/ч, то никакого штрафа? Просто все мои знакомые автолюбители утверждают, что не больше 59 км/ч допускаеться ехать

© 2018-2019 codarc.ru